# Neubau RRB Seifersdorfer Straße in Großschirma
- **Status:** Offen
- **Angebotsfrist:** 11.11.2026, 11:00 Uhr
- **Vergabestelle:** Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde
- **Ausführungsort:** 09603 Großschirma
- **Verfahren:** Öffentliche Ausschreibung
- **Gewerk:** Allgemeine Bauleistungen
- **Veröffentlicht:** 05.11.2026
- **CPV:** 45000000 Bauarbeiten
- **Vergabenummer:** 69_2026
- **Unterlagen:** 40 Unterlagen · 414 PDF-Seiten · LV als GAEB X83
- **Formblätter:** VHB 124, VHB 211, VHB 214, VHB 216, VHB 221, VHB 223, VHB 234, VHB 241, VHB 242, VHB 244
## Worum es geht

Der Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde schreibt den Neubau eines Regenrückhaltebeckens (RRB) inklusive Ablaufleitung, Regenwasserbehandlung und eines provisorischen Schmutzwasserpufferbeckens an der Seifersdorfer Straße in Großschirma aus. Die Maßnahme umfasst unter anderem Erdarbeiten mit rund 450 m³ Oberbodenabtrag und 660 m³ Wiedereinbau, etwa 980 m² Bodenlöschung im Beckenbereich sowie den Einbau einer mineralischen Dichtungsschicht (kf ≤ 10^-8 m/s). Zu den technischen Ausrüstungen gehören eine Sedimentationsanlage (Hydroshark DN 2500), ein Mönchsbauwerk aus Stahlbetonfertigteilen mit Schwimmerdrossel (Qb = 140 l/s) und Plattenschieber sowie die Verlegung von ca. 110 m PE-HD Ablaufleitung. Weiterhin sind der Rückbau vorhandener Kläranlagenteile und Oxidationsgräben, Pflastermuldenarbeiten, der Bau einer Beckenzufahrt als Schotterrasen, Straßenbauarbeiten sowie die Aufstellung von zwei mobilen Schmutzwasserspeichercontainern vorgesehen. Die Ausführung ist im Zeitraum vom 05.04.2027 bis zum 31.10.2027 geplant.

## Vergabeunterlagen

- Leistungsverzeichnis - revidiert (20261104_LV_AZV-2501_Neubau-RRB-Seifersdorfer-Strasse-oP_rev1.pdf)
- Leistungsverzeichnis (20261019_LV_AZV-2501_Neubau-RRB-Seifersdorfer-Strasse-oP.pdf)
- LV_AZVM_NeubauRRBSeifersdorferStrasse.X83
- AZVM-26-LV-AZV-2501.X83
- Schacht- und Haltungsbezeichnungen (Schacht--und-Haltungsbezeichnung.pdf)
- Baubeschreibung (U-I-Baubeschreibung.pdf)
- Bericht Deklarationsanalyse Ersatzbaustoffverordnung (U-III.1-Ergaenzungsuntersuchung-Baugrundgutachten_0326.pdf)
- Baugrundgutachten (U-III.1-Gutachten-RRB-Grossschirma_1025.pdf)
- Lageplan Grunderwerb und bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Flst. 612/1 M 1:250 (U-02.5.1-LP-Flaecheninanspruchnahme-Flst.612-1-M250.pdf)
- Längsschnitt Provisorisches Pufferbecken mit Anbindung an Pumpstation M 1:100 (U-03.2-LS-Prov.-Pufferbecken-m.-Anb.-an-Pumpstation-M100.pdf)
- Regelquerschnitt Leitungsgraben außerhalb des Grundstücks M 1:25 (U-05.1.2-RQ-Leitungsgraben-ausserh.-d.-Grundst.-M25.pdf)
- Bauwerksplan Regenrückhaltebecken Längs- und Querschnitt M 1:100/100 (U-04.1-BW-RRB-LS-u.-QS-M100.pdf)
- Bauwerksplan geplante Einleitstelle 01GS170045-neu M 1:50 (U-04.6b-BW-gepl.-Einleitstelle-01GS170045-neu-M50.pdf)
- Längsschnitt Regenrückhaltebecken und Ableitung M 1:250/100 (U-03.1b-LS-Regenrueckhaltebecken-und-Ableitung-M250_100.pdf)
- Lageplan Freiflächen M 1:200 (U-02.2-LP-Freiflaechen-M200.pdf)
- Übersichtskarte M 1:5.000 (U-01.1-Uebersichtskarte-M5000.pdf)
- Bauwerksplan Mönchsbauwerk M 1:50, M 1:20 (U-04.2-BW-Moenchsbauwerk-M50.pdf)
- Regelquerschnitt Leitungsgraben innerhalb des Grundstücks M 1:25 (U-05.1.1-RQ-Leitungsgraben-innerh.-d.-Grundst.-M25.pdf)
- Bauwerksplan - Dammquerschnitt M 1:100 (U-04.3-BW-Dammquerschnitt-M100.pdf)
- Bauwerksplan Hydroshark 2500-600 M 1:50 (U-04.5-BW-Hydroshark-2500-600-M50.pdf)

## Bekanntmachung im Wortlaut

a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband „Muldental“ – Freiberger Mulde; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 2; Postleitzahl: 09633; Ort: Halsbrücke; Land: DE; [Telefon]; [Telefon]; Internet-Adresse: azv-muldental.de; [E-Mail]
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Seifersdorfer Straße; Flurstück Nr. 612/1, 640; Postleitzahl: 09603; Ort: Großschirma; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: -		450 m³	Oberboden abtragen und 660 m³ wieder andecken
-		980 m³		Boden im Bereich RRB lösen -		520 m³		Erdaushub Leitungsgraben
-		820 m³	mineralische Dichtungsschicht einbauen kf  ≤ 10-8 m/s
-		3.300 m²		Grünflächenplanum (Beckensohl, -böschungen und 			Restflächen)
-		1 Stk.	Sedimentationsanlage DN 2500
-		1 Stk.	Mönchsbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen mit 				Erdungsanlage, Gitterrostabdeckung, Geländer, 				Winkelstützwand und Böschungstreppe, Notüberlauf
-		1 Stk.		Schwimmerdrossel DN 400, (Qb= 140 l/s) -		1 Stk.		Plattenschieber DN 300 -		35 m		Pflastermulde einschl. Raubettmulde und Muldenfurt -		80 m²	Beckenzufahrt als Schotterrasen -		110 m	Ablaufleitung DN 400 PE-HD einsch. 2 Sb-Fertigteilschächte 		DN 1000 + Einleitstelle als Sb-Fertigteilschacht DN 1200)
-		300 m	Stahlgitterzaun (1,6 m hoch) mit zwei zweiflügligen Toren 	 	 (1 Stk. B= 4m und 1 Stk. B= 6m) -		1 Stk.	Prov. Schmutzwasserpuffer bestehend aus 2 Containern á 		25 m³ Speichervolumen
-		80 m	Fahrbahnerneuerung m. 4cm ADS+10 cm ATS)
-		5 Stk	Abbruch vorh. Kläranlagenteile, ca. 360 m³ Abbruch Beton m. 		Unterlage Oxidationsgräben
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: •	stat. Berechnung und Werkplanung Erdungsanlage Mönchbauwerk •	Rohrstatiken
•	Baustelleneinrichtungs-/ Flächennutzungsplan
•	Erstellung Arbeitsplan TGRS 519
•	Verwertungs- und Entsorgungskonzept
•	Werkszeichnungen der Schachtbauwerke
•	Bauablaufplan

h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.04.2027, Ende: 31.10.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3470484/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.01.2027
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.11.2026, 11:00 Uhr; Ort: AZVM Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist  kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen
t) Sicherheiten: Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von zehn
Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis für die Beurteilung der Eignung erfolgt nach § 6a Abs. 2 Nummer 1 – 9 VOB/A. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Lister des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind alle Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Ausgabe 2017 Stand 2019 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen:
- Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3, R und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall, in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3, R und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3, R entsprechen.
- Nachweis einer gültigen Sachkunde nach TRGS 519, Nr. 2.7 i. V. m. Anlage 4 für mindestens eine im Auftragsfall für die Ausführung der Arbeiten eingesetzte weisungsbefugte und sachkundige verantwortliche bzw. aufsichtführende Person. Der Sachkundenachweis ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang einschließlich bestandener Prüfung nachzuweisen. Bei Sachkundenachweisen, deren Erwerb mehr als sechs Jahre zurückliegt, ist zusätzlich der Nachweis über die fristgerechte Teilnahme an einem behördlich anerkannten Fortbildungslehrgang nach TRGS 519, Anlage 5 vorzulegen.
Haftpflichtversicherungsnachweis 2026 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Abt. 3, Referat ; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; [E-Mail]

Regenüberlaufbecken

---

Quelle: https://brixl.tech/ausschreibung/neubau-rrb-seifersdorfer-strasse-in-grossschirma-f8e5c8aac275. Zusammenfassung von brixl; maßgeblich ist die Bekanntmachung der Vergabestelle. Vergabeunterlagen und die Bewertung für Ihr Unternehmen: https://brixl.tech